HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 01.04.2020

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind "Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău ” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 01.04.2020, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2805/ 01.04.2020 înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind "Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID - 19;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2807/ 01.04.2020;

• - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2808/1/01.04.2020;

• - Raportul Direcției Tehnice și Serviciului Tehnic-Investiții înregistrat cu nr. 2808/2/01.04.2020;

• - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 349/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 350/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 351/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 352/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 353/01.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• -Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 la aceeași dată, prin care s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile;

-Prevederile Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 8/ 1/ 23.03.2020 care prevede, printre altele și demararea tuturor acțiunilor și/ sau procedurilor necesare pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 ale clădirii Spitalului Municipal Bacău, obiectiv aflat în conservare, în vederea asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID - 19, asigurându-se fondurile necesare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 35 (l) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”e” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139(3) lit.”f” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (!) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind "Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologie COVID - 19, conform Contractului de asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

• (2)    Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, dl. Xxxxxx Xxxxxx, ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze contractul de asociere prevăzut la alin. (1).

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, Consiliului Județean Bacău și Direcției de Sănătate Publică Județeană Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxx

N. O.P./I. D./R.T./EX. 1 /DS. 1-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AI. MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 01.04.2020

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BACĂU

Nr.__an 2020

CONTRACT DE ASOCIERE - cadru -

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:

• 1.    JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, cu sediul în municipiu; Bacău, str. Mardești, nr.2, având Cod fiscal nr. 5057580, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Bacău, dl. Xxxxx Xxxxxxxxxx, în calitate de JsSOC.'iAT

și

• 2.    MUNICIPIUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 6 Județul Bacău, având Cod fiscal, ..•epjezeatat prin Primar - Xxxxxx Xxxxxx, în calitate de ASOCIAT,

?i

• 3.    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Vasile Aîecsandri nr;45, județul Bacău, având Cod fiscal , reprezentat prin Director executiv - Xxxxxxx Xxxx, în calitate de ASOCIAT au convenit, în temeiul prevederilor ort 173 alin. (I) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a), d) și f), alin, (5) IiL c) și alin. (7) lit a) și c) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale arul 165, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.___ din _,__.2020 precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.__din__.03.2020, ia încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. H OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. (1). Părțile convin să se asocieze în vederea realizării în comun a lucrărilor de j.lvestir'e privind; "Amenajare de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul us^uriirii asistenței medicale în contextul epidemiologie COV1D - 19.

• <2 ). Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 50 % din totalul ucrări or prevăzute la art.l alin.(l) restul finanțării de 50 % fiind asigurată de către Mun'irniul Bacău,

• 13 ), Cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, dirigenție de șar.ier. precum și letitru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/auîorizațiilor necesare . er. F i și finalizări lucrărilor, precum și comisioanele, taxele și alte asemenea, cad în ur, >• Municipiului Jaeău.

ArtL Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume -el et e din in iul pe venii și TVA, împrumuturi și orice alte sume aifii.se în corfimhate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în buget de către fiecare asociat în Jmi a contribuție' proprii.

ArLX Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

Cep. III DURATA CONTRACTULUI

ÂrL4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către râr_ti, până la dota recepției finale a lucrărilor aferente.

Cap. IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Ari»5. Judelui Sacău:

• .«    Aprobă ir dicatorii tehnico - economici in baza devizului generai transmis de către municipiului Bacău;

• 2.    Județul Bacăi. se obligă sâ finanțeze în procent de 5Q % lucrările prevăzute la art. 1 alin.(l);

• 3.    Va transfera sumele aferente contribuției sale în contul Municipiului Bacău;

• 4.    Desemnează persoane din cadrul aparatului de specialitate ai Consiliului județean Bacău în comisia de evaluare în vederea încheierii contractului de lucrări;

• 5.    Semnează contractul de execuție lucrări în calitate de autoritate cofinanțatoare asociată;

• 6.    Desemnează persoane responsabile din partea județului Bacău pentru realizarea obiectului asocierii;

• 7.    Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

• S,    îndeplinește și aite atribuții convenite de asociați care pot rezulta din executarea prezentului consmcu

ArL6. Mumdpiid Bacău:

• 1.    Aprobă indicatorii tehnico - economici in baza devizului general.

• 2.    Municipiul Bacău se obligă să finanțeze în procent de 50 % din lucrările prevăzute iacrt.l alln.(l);

• 3.    îndeplinește calitatea de autoritate contractantă, în vederea încheierii contractului de lucrări. încheie contractul de proiectare, contractul de prestări servicii pentru dirigenția de șantier și orice alte proceduri necesare pentru executarea prezentului contract necesare realizării obiectului asocierii;

• 4.    Constituie, prin Dispoziția primarului Municipiului Bacău, comisia de evaluare în vederea încheierii contractului de lucrări, alcătuită din specialiști din cadrul aparatului propriu, din speciliști desemna}', de Județul Bacău și eventual din experții cooptați;

• 5.    Obține certificatul de urbanism și autorizația de construire și se îngrijește de ob{inerei7actualizare3 avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor;

• 5.    Pune Ia dispoziția Județului Bacău, cu titlu gratuit, orice documentații și/sau informații necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor t e cheltuieli necesare, etc.;

• i.    Desemnează persoanele responsabile pentru realizarea investiției și a responsabilului financiar au atribuții de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu;

• 3.    Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisia de recepție la terminarea lucrări or, respectiv recepția finală;

Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat;

Păstrează dosarul aferente încheierii contractului execuție lucrări, Șl transmite o copie a ac stora către C< nsiliul Județean Bacău;

• . Umr.abillz razii sumele primite de Im Județul Bacău și contribuția Municipiului Bacău per n .’«< izarea i cestui obiectiv, precum șl toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

Face plau sunelor primite de la Județul Bacău, solicitate in baza documentelor justificative;

Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor. corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectiv, conform prevederilor legale;

• 14.    Asigura managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

• .'. 5, Întocmește și transmite Județului Bacău rapoarte intermediare și raportul final de derulare ale asocierii;

• '„6 . Răspunde de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, rmancr'ttre și administrative conținute în documentele justificative aferente investiției;

• 17.    Organizează recepția la terminare lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de județul Bacău, si de Direcția de Sănătate Publică Județeană Sachu, organizează recepția finală ia sfSrș’tul perioadei de garanție acordată lucrărilor, transmite Județului Bacău documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale;

• 13.    îndeplinește și alte atribuții convenite cu asociații, care pot rezulta din executarea acestui contract.

Art.7, Direetia de Sănăiaie Publică Județeană Bacău

L Asigură asistență de specialitate pe parcursul derulării investiției potrivit specificului activității medicale;

• 2.    Desemnează reprezentanții săi în comisiile de recepție a lucrărilor;

• 3.    îndeplinește și alte atribuții convenite da osociați care pot rezulta din executarea prezentul ui contract.

Cep. V ALTE CLAUZE

Art.8. Municipiul Bacău va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

ArUS», Eventualele sime virate de către Județul Bacău, rămase necheltuite după finrJizuraa lucrărilor, vor fi retumate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestora.

Art 10. După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, investiția realizată va fi pusă ia dispoziția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, în mod gratuit, de către municipiu] Bacău, pe perioada în care situația generată de virusul COVID - 19, la nivel național, o impune, in scopul asigurării asistenței medicale și a .stilizării crestei investiții, în acest context epidemiologie.

Art 11. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale.

Cap. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art,12. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l ixec j.s întocmai și în totalitate cu bună credință.

Artl3. PUrțd; se ob igă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 14. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea porteV terveni nnma’ prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Artlâ. ‘entru neîndeplinirea. îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a ilor asumate i; acest tontrad partea în culpă va suporta daune.

Cap. VH REZILIEREA CONTE ACTULUI

ArL16. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celefalie părți la rezilierea contractului, de plin drept* fără trecerea vreunui fără punere ir întârziere si DM intervenția instanțelor de judecata.

Art.17. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor dej scadenta intre părțile contractante.

Cop. VW ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ArL18. Prezentul contract încetează:

• a)    prin ajungerea la termen a contractului;

• b)    prin acordul părților;

ArL19. Județul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de ia apariția unor circumstanțe căra nu ou putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului raspes&iv-ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, M punere în întârziere și âră intervenția unei instanțe de judecată.

Cep. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art20. Prin fcrță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate da către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

ArL21. Forța majoră, apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța Ia executarea în continuare a contractului.

Pentru ca forța majori să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

• a)    să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 48 de ore de '.a apariție;

• b)    să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 3 de zile de la apariție, dovada cazriui de forță majoră;

• c)    să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen re 3 zile de la încetare;

• d)    să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o curată de 15 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în corrirrerc, fără ca să noată cere despăgubiri de la celelalte.

Artx2. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neîniăturat care ia naștere din natură, fapta omu ui sau ucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

Cap. X LITIGII

ArtZ3. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin trutadve directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau in ut cu îndeplinirea contractului.

Aft24. Dacă, 'n termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu mușesc să soluționeze pe cule amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este *• dreptății a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești xi' jeteuțe.

Cap. XI CO 4UNICÂRI

rL25 (1) I C3 comunicare ’ntre pdtji, referitoare la îndeplinirea prezentului contrau,, trebuie să re transmisă în scris.

• (2)    Orie j document scris trebuie înregistrat atât în filamentul transmiterii cât și

in -inmeniul primirii.

ArL26 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mir c condiția cor armării în scris a primirii comunicării.

ArL27 In situațiile în care;

• a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă m consecință; și

fa destinatarul ni a declarat o altă adresă in momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis ta adresa de fa care s-a expediat solicitarea,

z'.irt23 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificaL Atunci când utel părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte părți. Când se transmite o înștiințare unei pfirți de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie și cefatfalte pfirți, după caz.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ____________în 3 (trei) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

DIRECTOR EXECUTIV

Xxxxxxx Xxxxxx

ȘEF SERVICIU

MKHAELA IONESI